联系我们
法律顾问网
电话:15801061959;
邮箱:1975762008@qq.com
地址:东北办事处:吉林省长春市(吉林省委);北京市东城区安定门外大街11号-北京市博圣律师事务所
北京建筑纠纷律师聘请法律顾问甘肃省最高法院再审某多投资公司、某多食品公司、湘某建设公司建设工程施工合同纠纷案
作者:曹敏 日期:2023-06-23浏览:0
案件名称:某多投资公司、某多食品公司、湘某建设公司建设工程施工合同纠纷案
审理法院:一审:甘肃省甘南藏族自治州中级人民法院(2019)甘30民初7号:二审:甘肃省高级人民法院(2020)甘民终364号;再审:最高人民法院
(2021)最高法民币125号
裁判观点:关于工期延误选约责任和工程修复整改费用是否应当审理问题,建设年位在原审中主张工程存在瑕疵进行了修复整改,并主张鉴定修复整改费用,实质是以工程质量问题为由主张劳偿责任,属于独立的诉讼请求。建设单位以工期延误为由主张工期延误违约责任亦系独立的诉讼请求。建设单位对以上两项主张未提出反派,原州决告知建设单位可另行主张,未予审理,运用法律并无不当。
最新更新
- 2024/02/16吉林长春建筑律师长春工程律师电话15801061959//长春市宽城区人民检察院
- 2024/02/16吉林长春建筑律师长春工程律师//人民检察院办理民事监督案件的原则
- 2024/02/16吉林长春建筑律师长春工程律师//人民检察院对民事诉讼监督的方式
- 2024/02/16吉林长春建筑律师长春工程律师//人民检察院民事诉讼监督监目的
- 2024/02/16吉林长春建筑律师长春工程律师//人民检察院办理民事诉讼监督案件的部门分工及责任制
- 2024/02/16吉林长春建筑律师长春工程律师//在办理民事诉讼监督案件中,上下级人民检察院之间是领导关系
- 2024/02/16吉林长春建筑律师长春工程律师//人民检察院办理民事诉讼监督案件,实行回避制度
- 2024/02/16吉林长春建筑律师长春工程律师//长春市二道区人民检察院